attribuzione del podesta' per la vigilanza sulle costruzioni.
Art. 32. Attribuzione del podesta' per la vigilanza sulle costruzioni.
Il podesta' esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varra' per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalita' esecutive, il podesta' ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessera' di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podesta' non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podesta' puo', previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podesta' ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo.
29.
((11))------------AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150".
Il podesta' esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme della presente legge e dei regolamenti, alle prescrizioni del piano regolatore comunale ed alle modalita' esecutive fissate nella licenza di costruzione. Esso si varra' per tale vigilanza dei funzionari ed agenti comunali e d'ogni altro modo di controllo che ritenga opportuno adottare.
Qualora sia constatata l'inosservanza delle dette norme, prescrizioni e modalita' esecutive, il podesta' ordina l'immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessera' di avere efficacia se entro un mese dalla notificazione di esso il podesta' non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
Nel caso di lavori iniziati senza licenza o proseguiti dopo l'ordinanza di sospensione il podesta' puo', previa diffida e sentito il parere della Sezione urbanistica compartimentale ordinarne la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Quando l'inosservanza si riferisca a costruzioni eseguite da Amministrazioni statali o dal Partito Nazionale Fascista ed organizzazioni proprie e dipendenti, il podesta' ne informa il Ministero dei lavori pubblici agli effetti del precedente articolo.
29.
((11))------------AGGIORNAMENTO (11)
La L. 28 febbraio 1985, n. 47, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che " Le disposizioni di cui al capo I della presente legge sostituiscono quelle di cui all'articolo 32 della legge 17 agosto 1942, n. 1150".
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-01-16, n. 202300493Provvedimento:Leggi di più...- affidamento legittimo·
- art. 3, co. 1, lett. a) l.r. Campania n.19/2009·
- art. 654 c.p.p.·
- compensazione delle spese·
- giudicato penale e amministrativo·
- improcedibilità della domanda di permesso di costruire·
- legittimità dell'opera edilizia·
- licenza edilizia·
- principio di abrogazione tacita·
- regolamento edilizio comunale
2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-08-16, n. 202307778Provvedimento:Leggi di più...- accertamento di conformità urbanistica·
- art. 36 d.P.R. 380/2001·
- autorizzazione paesaggistica·
- compatibilità paesaggistica·
- demolizione opere abusive·
- giustificazione del provvedimento sanzionatorio·
- legittimità del provvedimento amministrativo·
- onere della prova·
- ordinanza di demolizione·
- piano territoriale paesistico·
- principio di proporzionalità delle sanzioni·
- sanzione demolitoria·
- spese di lite·
- tutela dell'interesse pubblico·
- vincolo di inedificabilità·
- vincolo paesaggistico·
- violazione del giusto procedimento
3. TAR Palermo, sez. II, sentenza 2023-09-04, n. 202302689Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- acquisizione gratuita al patrimonio comunale·
- art. 31 D.P.R. 06/06/2001, n. 380·
- difetto di motivazione·
- diniego di sanatoria·
- eccesso di potere·
- ordinanza di acquisizione·
- patrocinio a spese dello Stato·
- sospensione cautelare·
- traslatio proprietatis·
- tutela della privacy·
- violazione art. 24 e 111 Costituzione·
- violazione art. 32 l. 17/8/1942, n. 1150·
- violazione art. 8 L.R. 30 aprile 1991, n. 10
4. TAR Palermo, sez. III, sentenza 2024-01-02, n. 202400019Provvedimento:Leggi di più...- Abuso edilizio·
- Affidamento del privato·
- Comunicazione di avvio del procedimento·
- D.P.R. n. 380/2001·
- Eccesso di potere·
- Giurisprudenza amministrativa·
- Interesse pubblico·
- Legge n. 241/1990·
- Mancanza di interesse pubblico·
- Messo comunale·
- Notificazione degli atti·
- Obbligo di motivazione·
- Ordinanza di demolizione·
- Procedimento amministrativo vincolato·
- Violazione del principio di affidamento
5. CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400292Provvedimento:Leggi di più...- abusi edilizi·
- affidamento·
- art. 31 d.P.R. n. 380/01·
- art. 97 Cost.·
- concessione demaniale·
- conclusione del procedimento amministrativo·
- demolizione·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza in materia di demolizione·
- legittimità degli atti amministrativi·
- principio di legalità·
- principio di permanenza dell'illecito edilizio·
- regolamenti edilizi comunali·
- responsabilità del Comune·
- ripristino della legittimità violata·
- sospensione dei lavori·
- titolo edilizio·
- tutela del territorio