Art. 4.((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554 ))<br>

Art 4

 interessi per ritardato pagamento

Altri contenuti che potrebbero interessarti

In tema di appalto di opere pubbliche, allorché la P.A. non     
abbia contestato ed abbia, invece, esplicitamente riconosciuto  il   
credito residuo sul saldo delle opere realizzate, si applicano le    
disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del capitolato generale delle 
opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063, che   
attribuiscono all'appaltatore il diritto alla corresponsione di      
interessi di mora, trattandosi di ritardo nell'adempimento           
dell'obbligo di pagamento, da parte della P.A..

Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/01/2009, n. 1849

Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2020-11-09, n. 202006893

In materia di appalto di opere pubbliche, l'approvazione del         
contratto da parte dell'organo di controllo costituisce, anche in    
ipotesi di sussistenza delle ragioni di urgenza che consentono, ai   
sensi dell'art. 337, comma 2, della legge 20 marzo 1865, n. 2248,    
All. F, l'esecuzione anticipata dei lavori, "condicio iuris"         
dell'efficacia del contratto, sicché, sorgendo solo da tale     
momento l'obbligazione della stazione appaltante al pagamento del    
corrispettivo, anche il diritto dell'appaltatore a percepire gli     
interessi moratori decorre dal ritardo nell'adempimento di tale      
obbligazione e non già dalla anticipata esecuzione dei lavori.

Cass. civ., sez. I, sentenza 24/07/2015, n. 15571

In tema di appalto di opere pubbliche, la clausola che impegni       
l'appaltante a pagare la sorte capitale (per stati di avanzamento e  
saldo finale dei lavori) al momento della effettiva acquisizione dei 
finanziamenti da parte di un altro ente, non è nulla ex art. 4, 
terzo comma, della legge 10 dicembre 1981, n. 741 ("ratione          
temporis" applicabile), che sancisce la nullità dei patti       
contrari o in deroga alla disciplina degli interessi per ritardato   
pagamento, poiché, senza implicare alcuna rinuncia, ha la       
funzione di determinare il termine dell'adempimento                  
dell'obbligazione e, con esso, il momento in cui il credito          
dell'appaltatore diventi esigibile in concomitanza con la            
disponibilità delle somme accreditate all'appaltante. Ne        
consegue che gli interessi moratori sono dovuti quando quest'ultimo, 
pur avendo ricevuto tempestivamente l'accredito delle somme da parte 
dell'ente finanziatore, abbia ritardato il versamento nel termine    
pattuito.

Cass. civ., sez. I, sentenza 29/10/2014, n. 22996

A tutte le obbligazioni aventi ad oggetto originario il pagamento di 
una somma di denaro sulla quale spettino interessi di qualsiasi      
natura, compresi quelli di cui agli artt. 35 e 36 del Capitolato     
generale d'appalto per le opere pubbliche, approvato con d.P.R. 16   
luglio 1962, n. 1063 (operante "ratione temporis"), è           
applicabile, in mancanza di usi contrari, la regola dell'anatocismo  
dettata dall'art. 1283 cod. civ., dovendo escludersi che il debito   
per interessi, anche quando sia stato adempiuto il debito            
principale, si configuri come una qualsiasi obbligazione pecuniaria, 
dalla quale derivi il diritto agli ulteriori interessi dalla mora    
nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224, secondo  
comma, cod. civ.

In tema di appalto pubblico ed in applicazione dell'art. 344 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F), nonché dell'art. 14 del 
d.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 (nella specie applicabili "ratione 
temporis"), qualora l'amministrazione appaltante richieda, in 
variante dell'opera appaltata, lavori diversi da quelli considerati 
in contratto, per un importo di oltre un quinto a quello stabilito, 
la richiesta medesima non si correla ad un potere 
dell'amministrazione cui corrisponda un obbligo dell'appaltatore, e, 
pertanto, l'accordo fra le parti per l'esecuzione di tale variante 
(a mezzo di atto di sottomissione dell'appaltatore alla richiesta 
dell'amministrazione o di atto aggiuntivo) deve parificarsi a quello 
che abbia ad oggetto lavori extracontrattuali in senso stretto e 
qualificarsi come nuovo ed autonomo contratto modificativo del 
precedente.

Art 4

Sentenze • 53