(misure a sostegno dell'edilizia privata)
Art. 10-septies.(Misure a sostegno dell'edilizia privata)1.In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta' di approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ((sono prorogati di due anni)):
a)i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi ((fino al 31 dicembre 2023)), purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b)il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi ((fino al 31 dicembre 2023)), purche' non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
a)i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di costruire rilasciati o formatisi ((fino al 31 dicembre 2023)), purche' i suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b)il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad essi propedeutico, formatisi ((fino al 31 dicembre 2023)), purche' non siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.
1. TAR Potenza, sez. I, sentenza breve 2023-10-04, n. 202300558Provvedimento:Leggi di più...- art. 35, comma 1, DPR n. 380/2001·
- art. 47 R.D. n. 327/1942·
- art. 54 R.D. n. 327/1942·
- autorizzazione paesaggistica·
- concessione demaniale marittima·
- decadenza della concessione·
- gradu·
- permesso di costruire·
- ripristino delle aree in concessione·
- sospensione dell'attività di stabilimento balneare·
- valutazione di incidenza ambientale
2. TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2024-04-29, n. 202400626Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 septies Legge 241/90·
- art. 31, 35 e 36 D.P.R. 380/2001·
- art. 60 c.p.a.·
- art. 8 L.R. 17/2017·
- carenza d'interesse·
- clausola di stagionalità·
- compensazione delle spese di lite·
- concessione demaniale·
- improcedibilità del ricorso·
- improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse·
- ordinanza di sgombero·
- principi di buona amministrazione·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- silenzio della pubblica amministrazione·
- trasparenza dell'azione amministrativa·
- tutela cautelare·
- violazione degli obblighi di smontaggio
3. TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2024-02-02, n. 202400875Provvedimento:Leggi di più...- annullamento permesso di costruire·
- art. 103 D.L. 18/2020·
- art. 10 D.L. 76/2020·
- art. 10-septies D.L. 21/2022·
- art. 15 D.P.R. 380/2001·
- art. 21 nonies legge 241/90·
- autotutela amministrativa·
- decadenza del permesso di costruire·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza sulle varianti al permesso di costruire·
- inammissibilità del ricorso·
- proroga permesso di costruire·
- variante al permesso di costruire
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2023-05-10, n. 202304741Provvedimento:Leggi di più...- art. 34 c.p.a.·
- compensazione delle spese·
- convenzione edilizia·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- permesso di costruire·
- principio tempus regit actum·
- responsabilità dell'amministrazione comunale·
- rilascio del permesso di costruire·
- sequestro penale·
- sequestro preventivo·
- sospensione dei termini·
- usucapione·
- valutazione dei presupposti di fatto e di diritto
5. TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 2024-04-29, n. 202400628Provvedimento:Leggi di più...- annullamento ordinanza di sgombero·
- clausola di stagionalità·
- compensazione delle spese di lite·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- eccesso di potere·
- improcedibilità del ricorso·
- ripristino stato dei luoghi·
- sanzione amministrativa pecuniaria·
- silenzio amministrativo·
- tutela cautelare·
- violazione art. 21-septies Legge 241/1990·
- violazione art. 31 e 35 DPR 380/2001·
- violazione art. 36 DPR 380/2001·
- violazione art. 8 L.R. 17/2017