Testo Unico interventi Campania, Basilicata, Puglia e Calabria - Art. 21
Art. 21
(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione) Art. 4, c.3, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988
1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessita' e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonche' di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facolta' di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.
2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliare di cui al
presente titolo ha luogo:
a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;
b) in ragione dell'80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture;
c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori entro 90 giorni dalla presentazione ((di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonche'))dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture ((...))
nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono co cesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comm 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori.
Art. 3, c.4 ter, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/84;
Art. 4, c.1, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988((3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativa e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire e' necessario allegare il certificato di collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non puo' essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13))
Art. 18, c.2, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L. n. 187/1982;
Art. 4, c.2, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988
4. Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.
(Erogazione dei contributi per la ricostruzione e la riparazione) Art. 4, c.3, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L.n. 12/1988
1. Al fine di un sollecito completamento degli interventi di edilizia privata, con propria disposizione il sindaco, tenendo conto della complessita' e delle eventuali varianti apportate agli interventi stessi, delle risorse finanziarie poste a carico dei soggetti interessati, delle condizioni metereologiche locali, nonche' di ogni altra circostanza, ivi compresa ogni causa di forza maggiore, ha facolta' di determinare nuovi termini per l'inizio e la ultimazione dei lavori.
2. L'erogazione dei contributi in conto capitale per la ricostruzione e la riparazione delle unita' immobiliare di cui al
presente titolo ha luogo:
a) in ragione del 15 per cento all'inizio dei lavori accertato dal sindaco;
b) in ragione dell'80% dell'importo assegnato, in base a stati di avanzamento corredati da copia autentica delle prescritte fatture;
c) in ragione del residuo 5 per cento dell'importo assegnato dopo l'ultimazione dei lavori entro 90 giorni dalla presentazione ((di una relazione giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore dei lavori nonche'))dello stato finale corredato da copia delle prescritte fatture ((...))
nelle stesse misure e sulla base dei medesimi presupposti sono co cesse le anticipazioni da parte delle aziende di credito, ai sensi dell'articolo 19, comm 8. Il 5 per cento di cui alla presente lettera e' riservato per intero al saldo delle residue spettanze per spese tecniche di progettazione e di direzione dei lavori.
Art. 3, c.4 ter, D.L. n. 19/84, conv. con mod. L. n. 80/84;
Art. 4, c.1, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988((3. L'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativa e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione. Per i lavori di importo superiore ad un miliardo di lire e' necessario allegare il certificato di collaudo tecnico- amministrativo. Il contributo spettante, anche in conseguenza di eventuali perizie di varianti, non puo' essere superiore al contributo massimo ammissibile di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13))
Art. 18, c.2, D.L. n. 57/82, conv. con mod. L. n. 187/1982;
Art. 4, c.2, D.L. n. 474/87, conv. con mod. L. n. 12/1988
4. Per tutte le prestazioni connesse con quanto previsto nel presente testo unico le parcelle di professionisti, singoli o associati, devono essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti. Nel caso di incarichi conferiti, anche a persone giuridiche, da parte di enti pubblici, il provvedimento di incarico deve indicare il costo preventivo dell'opera. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento.
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-06-27, n. 202201857Provvedimento:Leggi di più...- Art. 15, co. 2 D.P.R. n. 380/2001·
- Art. 2043 c.c.·
- Art. 21 D.Lgs. n. 76/1990·
- Art. 4, co. 4 L. n. 10/77·
- Colpa amministrativa·
- Decadenza concessione edilizia·
- Factum principis·
- Illegittimità provvedimenti amministrativi·
- Nesso causale·
- Onus probandi·
- Orientamenti giurisprudenziali contrastanti·
- Responsabilità extracontrattuale PA·
- Risarcimento danni·
- Sequestro penale
3. TAR Salerno, sez. II, sentenza 2022-04-11, n. 202200946Provvedimento:Leggi di più...- Contributi per ricostruzione post-sisma·
- Decadenza autorizzazione edilizia·
- Difetto di istruttoria·
- D.Lgs. 76/1990·
- DPR 380/2001·
- Giurisdizione giudice ordinario·
- Giusto procedimento·
- L. 241/1990·
- Proroga termini lavori edilizi·
- Tardività richiesta proroga
4. TAR Napoli, sez. V, sentenza 2016-12-21, n. 201605872Provvedimento:Leggi di più...- annullamento parere commissione tecnica comunale·
- approvazione progetto da parte dell'assemblea condominiale·
- autorizzazione paesaggistica·
- compensazione delle spese di giudizio·
- contributi per restauro conservativo·
- delibera consiliare·
- determinazione del contributo·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- nulla osta della Soprintendenza·
- progetto di restauro·
- sospensione del contributo·
- vincolo storico-artistico·
- vincolo storico-artistico e legge 1089/1939·
- violazione art. 13 d.lgs. 76/1990·
- violazione art. 15 d.lgs. 76/1990·
- violazione art. 18 d.lgs. 76/1990
5. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2012-02-14, n. 201200709Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimenti amministrativi·
- commissario ad acta·
- compensazione delle spese·
- decadenza delle domande di contributo·
- diritti dei cittadini·
- esecuzione delle sentenze·
- legittimazione ad agire·
- ottemperanza delle sentenze·
- termine decadenziale per impugnazione·
- violazione del giusto procedimento