Art 2
Art. 2.
Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.
Per tutti i lavori appaltati, o affidati dalle amministrazioni o aziende di Stato, anche con ordinamento autonomo, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici, comprese le amministrazioni indicate nel secondo comma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1963, n. 1481, la facolta' di procedere alla revisione dei prezzi e' ammessa, secondo le norme che la regolano, con esclusione di qualsiasi patto in contrario o in deroga.
3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2022-07-19, n. 202200140Provvedimento:Leggi di più...- appalti pubblici·
- art. 133 c.p.a.·
- art. 2984 c.c.·
- giurisdizione·
- giurisprudenza in materia di appalti pubblici·
- inammissibilità del ricorso·
- onere della prova·
- prescrizione del diritto·
- revisione prezzi·
- sospensione dei lavori
4. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-04-21, n. 202204793Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 2 L. 37/1973·
- art. 33 L. 41/1986·
- art. 97 Cost.·
- contratto d'appalto·
- criteri di revisione dei prezzi·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- giurisdizione del TAR·
- patti contrari alla legge·
- revisione prezzi·
- sospensione del pagamento del corrispettivo
5. TAR Bari, sez. III, sentenza 2022-01-14, n. 202200063Provvedimento:Leggi di più...- art. 2909 c.c.·
- art. 71-bis c.p.a.·
- competenza amministrativa·
- diritto alla revisione prezzi·
- eccesso di potere·
- giudicato sostanziale·
- giurisdizione amministrativa·
- interesse legittimo·
- interessi moratori·
- mancata impugnazione·
- manutenzione ordinaria·
- manutenzione straordinaria·
- principio di intangibilità degli atti amministrativi·
- revisione prezzi·
- sentenza di rito·
- silenzio-rifiuto