Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/ce, relativa alle discariche di rifiuti. modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/ce, 2002/96/ce e 2003/108/ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. pocedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della corte di giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa c-135/05. procedura di infrazione 2003/4506 - causa c-442/06. messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/4482
Art. 6.Disposizioni transitorie in materia di piani di adeguamento di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, recante attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti. Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo smaltimento dei rifiuti. Pocedura di infrazione n. 2003/2077 - esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia resa in data 26 aprile 2007 nella causa C-135/05. Procedura di infrazione 2003/4506 - causa C-442/06. Messa in mora nell'ambito della procedura di infrazione n. 2006/44821.All'articolo 17 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.».
2.All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) e' soppressa.
«4-bis. Il provvedimento con cui l'autorita' competente approva i piani di adeguamento, presentati ai sensi del comma 3, per le discariche di rifiuti pericolosi e per quelle autorizzate dopo la data del 16 luglio 2001 e fino al 23 marzo 2003, deve fissare un termine per l'ultimazione dei lavori di adeguamento, che non puo' essere successivo al 1° ottobre 2008.
4-ter. Nel caso in cui, per le discariche di cui al comma 1, il provvedimento di approvazione del piano di adeguamento di cui al comma 4, stabilisca un termine finale per l'ultimazione dei lavori di adeguamento successivo al 1° ottobre 2008, tale termine si intende anticipato al 1° ottobre 2008.».
2.All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, la lettera c) e' soppressa.
1. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2022-08-02, n. 202206808Provvedimento:Leggi di più...- art. 11 delle Preleggi·
- art. 15 d.P.R. 380/2001·
- art. 26 d.lgs. 152/2006·
- autorizzazione integrata ambientale·
- compatibilità ambientale·
- contenzioso amministrativo·
- difetto di istruttoria·
- diritto intertemporale·
- discarica di rifiuti·
- eccesso di potere·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di certezza del diritto·
- proroga dei termini di realizzazione·
- regime transitorio delle normative ambientali·
- tutela del legittimo affidamento·
- valutazione di impatto ambientale (VIA)
2. TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2016-05-20, n. 201605925Provvedimento:Leggi di più...- art. 15 D.P.R. n. 380/2001·
- art. 26 D.Lgs. n. 152/2006·
- art. 6 D.L. n. 59/2008·
- autorizzazione integrata ambientale·
- compatibilità ambientale·
- contenzioso tra Comune e impresa·
- discarica di rifiuti speciali·
- improcedibilità della domanda di autorizzazione·
- proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori·
- sospensione e annullamento di provvedimenti amministrativi·
- violazione di legge e eccesso di potere
3. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2014-04-08, n. 201401662Provvedimento:Leggi di più...- art. 113 Cost.·
- art. 117 Cost.·
- art. 17 D.Lgs. 36/2003·
- art. 1 L. 241/90·
- art. 208 D.Lgs. 152/2006·
- art. 24 Cost.·
- art. 3 L. 241/90·
- art. 5 D.Lgs. 59/2005·
- art. 97 Cost.·
- autorizzazione integrata ambientale·
- carenza di motivazione·
- chiusura discarica·
- discariche·
- disposizioni transitorie e finali D.Lgs. 36/2003·
- eccesso di potere·
- normativa regionale in materia di discariche·
- piano di adeguamento·
- principio di effettività della tutela giurisdizionale·
- principio di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- tutela delle garanzie partecipative·
- violazione art. 10 bis L. 241/90·
- violazione art. 17 D.Lgs. 36/2003·
- violazione art. 208 D.Lgs. 152/2006
4. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-06-05, n. 200900434Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 17 D.Lgs. n. 36/2003·
- art. 23 L.R. n. 30/1987·
- art. 97 Costituzione·
- carenza di motivazione·
- chiusura di discariche·
- conflitto di interessi·
- discariche di rifiuti·
- garanzie finanziarie per discariche·
- normativa transitoria per discariche·
- partecipazioni azionarie di enti pubblici·
- piano di adeguamento delle discariche·
- principio di imparzialità·
- proporzionalità e ragionevolezza·
- sospensione del procedimento amministrativo·
- tutela ambientale·
- violazione di legge
5. TAR Trieste, sez. I, sentenza 2009-05-08, n. 200900301Provvedimento:Leggi di più...- Annullamento provvedimento·
- Autorizzazione integrata ambientale·
- Compensazione spese·
- Conflitto di interessi·
- Diritto amministrativo·
- Diritto di partecipazione·
- D.Lgs. 36/2003·
- Imparzialità amministrazione·
- Piano di adeguamento discarica·
- Procedimento amministrativo·
- Rinnovo procedimento·
- Violazione art. 10 bis L. 241/1990